Внесение изменений в ч 2 гк

Внесение изменений в ч 2 гк

Содержание статьи:

Статья 744. Внесение изменений в техническую документацию

Гражданский кодекс (ГК РФ)

  • проверено сегодня
  • кодекс от 01.09.2018
  • вступила в силу 01.03.1996

Ст. 744 ГК РФ ч. 2 в последней действующей редакции от 1 марта 1996 года.

Новые не вступившие в силу редакции статьи отсутствуют.

Гражданский кодекс РФ часть 2 (ГК РФ ч. 2)

Раздел IV. Отдельные виды обязательств

Глава 37. Подряд

§ 3. Строительный подряд

Статья 744. Внесение изменений в техническую документацию

1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьёй 450 настоящего Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

Гражданский кодекс Украины (ГК Украины) с комментариями к статьям

Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документации

1. Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання при условии, что дополнительные работы, вызванные такими изменениями, по стоимости не превышают десяти процентов определенной в смете цены и не меняют характера работ, определенных договором.

2. Внесение в проектно-сметную документацию изменений, требующих дополнительных работ, стоимость которых превышает десять процентов определенной в смете цены, допускается только с согласия подрядчика. В этом случае подрядчик вправе отказаться от договора и требовать возмещения убытков.

1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи заказчик имеет право вносить изменения в проектно-сметной документации до начала работ или во время их выполнения при условии, что дополнительные работы, вызванные такими изменениями, по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете цены и не меняют характера работ, определенных договором. Такие изменения вносятся заказчиком в одностороннем порядке и подрядчик не может отказаться от выполнения дополнительных работ, в соответствии к таким изменениям. Однако, по таким изменениям существуют ограничения, а именно по стоимости такие дополнительные работы не превышают десяти процентов указанной в смете цены и не изменяют характера работ, определенных договором.

2. Внесение в проектно-сметной документации изменений, требующих дополнительных работ и не соответствуют требованиям, установленным ч. 1 этой статьи, допускаются только с согласия подрядчика. Кроме того, в отличие от ч. 1 данной статьи в этом случае подрядчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.

Гражданский кодекс Украины (ГК Украины) с комментариями к статьям

Стаття 1300. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину

1. С согласия всех наследников, принявших наследство, нотариус по месту открытия наследства может внести изменения в свидетельство о праве на наследство.

2. По требованию одного из наследников по решению суда могут быть внесены изменения в свидетельство о праве на наследство.

3. В случаях, установленных частями первой и второй настоящей статьи, нотариус выдает наследникам новые свидетельства о праве на наследство.

1. Данная статья устанавливает основания внесения нотариусом изменений в свидетельство о праве на наследство. Это происходит в случаях, если после истечения срока для принятия наследства и после распределения ее между наследниками, с согласия всех наследников, своевременно приняли наследство, или по решению суда (ч. 2, 3 ст. 1272 ГК) наследство приняли другие наследники, имевшее своим следствием перераспределение наследственных долей (ст. 1280 ГК).

Внесудебный порядок внесения изменений в свидетельство о праве на наследство применяется в случае согласия всех наследников, принявших наследство. Внесение изменений в свидетельство по судебному решению требуется при отсутствии на это согласия хотя бы одного из наследников из числа принявших наследство.

2. Внесение изменений в свидетельство о праве на наследство происходит в форме замены нотариусом предварительно выданных наследникам свидетельств на новые на основании правил пункта 227 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины.

Изменения в Гражданский кодекс — 2012 — 2018

Изменения в Гражданский кодекс РФ 2012 — 2018

В 2012 году в первом чтении Государственной Думой РФ был принят объемный законопроект № 47538-6 о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ.

Проектом Федерального закона от 03.04.2012 № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ» планировалось внести глобальные изменения в весь Гражданский кодекс РФ.

Планировалось, что изменения вступят в законную силу с 01.09.2012. Но второе чтение прошло лишь в ноябре. Поэтому было принято решение о том, что вступать в силу закон будет постепенно (будет многоступенчатый порядок введения), а первоначальный проект разбит на несколько частей. Поэтому законопроект № 47538-6/1 «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 1 Гражданского кодекса РФ» принят Государственной думой 18.12.2012, одобрен Советом Федерации 26.12.2012, подписан Президентом РФ 30.12.2012.

26 декабря 2012 года Советом Федерации был одобрен закон, принятый на основе законопроекта № 47538-6/1, который содержит первую часть изменений в Гражданский кодекс РФ, на которые разделен исходный законопроект № 47538-6 о внесении изменений в ГК, принятый Государственной Думой в первом чтении.

В рамках реформы гражданского законодательства:

30.12.2012 Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 1 Гражданского кодекса РФ» (вступил в силу с 04.03.2013);

07.05.2013 Президентом РФ подписан Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»;

02.07.2013 Президентом РФ подписан Федеральный закон № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»;

30.09.2013 подписан Федеральный закон № 260-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации»;

21.12.2013 подписан Федеральный закон № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (вступает в силу с 01.07.2014);

12.03.2014 подписан Федеральный закон № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 01.10.2014);

05.05.2014 подписан Закон № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ» (вступает в силу с 01.09.2014)

Примечание: согласно пункту 7 статьи 3 Закона № 99-ФЗ учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до 01.09.2014, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование. Учредительные документы таких юридических лиц до приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ) действуют в части, не противоречащей указанным нормам.

Краткий комментарий к Федеральному закону № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 1 Гражданского кодекса РФ»

Федеральный закон «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 1 Гражданского кодекса РФ» предусматривает внесение поправок только в раздел I части первой Гражданского кодекса РФ и лишь в отношении небольшого количества норм, содержащихся главным образом в подразделах 1 и 2 раздела I части первой Гражданского кодекса РФ:

В новой редакции изложена статья 1 ГК «Основные начала гражданского законодательства», которой теперь редусмотрена корректировка положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК), касающихся основных начал гражданского законодательства, предмета регулирования данной отрасли законодательства, оснований возникновения гражданских прав и обязанностей, пределов осуществления гражданских прав и способов их защиты.

Пункт 1 статьи 5 ГК изложен в новой редакции — в нем уточняется понятие «обычай«.

ГК дополнен новой статье 8 1 «Государственная регистрация прав на имущество», которой уточняются порядок возникновения, изменения и прекращения прав на имущество, основания и порядок внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о возникновении, изменении и прекращении прав, подлежащих государственной регистрации, устанавливаются основные требования к государственной регистрации прав на имущество.

Глава 2 Гражданского кодекса РФ дополнена статьей 16 1 » Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями государственных органов и органов местного самоуправления», предусматривающей компенсацию ущерба, причинённого правомерными действиями государственных органов и органов местного самоуправления.

Пункт 4 статьи 19 ГК дополнен абзацем, регулирующим порядок использования имени и псевдонима физического лица. Пункт 4 статьи 19 ГК изложен в новой редакции.

Пункт 1 статьи 20 дополнен предложением следующего содержания: «Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий».

Изменения в статье 23 ГК и введение в параграф 2 главы 4 подпараграфа 3 1 «Крестьянское (фермерское) хозяйство» и статьи 86 1 «Крестьянское (фермерское) хозяйство » коснулись уточнения порядка осуществления гражданами предпринимательской деятельности без образования юридического лица, в том числе в области сельского хозяйства, а также правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства.

Изменениями в статьях 29, 30 ГК расширен круг оснований для ограничения граждан в дееспособности. В качестве одного из таких оснований определено пристрастие к азартным играм. Урегулирован порядок определения видов гражданско-правовых сделок, которые гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе совершать самостоятельно, в зависимости от степени выраженности имеющихся у гражданина нарушений психических функций.

Изменениями в статьях 33, 36, 37 ГК уточнены вопросы полномочий опекунов и попечителей, их права и обязанности.

Редакционным изменениям подверглись статьи 2, 8, 12, 26.

Основная часть изменений вступает в силу с 1 марта 2013 года.

Краткий комментарий к Федеральному закону № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса РФ»

Законом № 100-ФЗ пересмотрены общие положения ГК о сделках, представительстве, об исковой давности.

В ГК вносятся следующие изменения и дополнения:

В статье 161 ГК меняется правило об обязательной письменной форме сделки между физ. лицами — теперь все сделки между гражданами на сумму 10 000 рублей должны совершаться в простой письменной форме.

Новой редакцией статьи 163 вводится понятие нотариального удостоверения сделки

Утрачивает силу норма о том, что несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность. Согласно поправкам сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной сделки, подлежит госрегистрации.

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить ее сторона. А в случаях, предусмотренных законом, также иное лицо. Прежде любое заинтересованное лицо было вправе предъявить такое требование.

Притворной признается в т. ч. сделка, совершенная с целью прикрыть сделку на иных условиях.

Устанавливается, что срок исковой давности по недействительной сделке для лица, не являющегося ее стороной, во всяком случае не может превышать 10 лет со дня начала ее исполнения.

Вводится новая глава 9.1, посвященная правовому регулированию решений собраний, правила которой применяются, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное.

Из Гражданского кодекса РФ исключается положение о том, что срок действия доверенности не должен превышать 3 лет, поэтому доверенность может быть выдана на любой срок. Вводится безотзывная доверенность. Она должна быть нотариально удостоверена. Устанавливается еще одно основание для прекращения доверенности — введение такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

Изменениям подверглись в т. ч. статьи, в которых речь идет о начале, приостановлении течения срока исковой давности.

Основная часть изменений в ГК вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Обзор изменений в Гражданский кодекс в 2013 году

Поскольку изменения являются очень существенными, справедливо назвать получившийся в результате Гражданский кодекс РФ новым (новой редакцией). Глобальность изменений можно оценить по следующим кратким комментариям:

Измнения в Общих положениях части 1 Гражданского кодекса:

вводится новый принцип добросовестности при осуществлении гражданских прав и исполнении обязанностей;

в правила государственной регистрации прав на имущество вносятся существенные изменения;

вводятся понятия аффилированности и определяется — кто является лицами, контролирующими юридическое лицо;

полностью меняются понятия и вопросы регулирования ценных бумаг

значительно изменяется регулирование сделок;

Измнения в вопросах вещного права части 1 Гражданского кодекса:

претерпели изменения в общих положениях о вещных правах;

вводится понятие «владение» и «владельческая защита»;

вопросы о праве собственности претерпели значительные изменения;

вводится система ограниченных вещных прав;

вводится институт постоянного землевладения (эмфитевзис);

вводится институт застройки (суперфиций);

изменения коснулись и сервитута;

вводится институт личного пользовладения (узуфрукт);

меняется регулирование вопросов ипотеки.

Значительно меняется общая часть обязательственного права.

Измнения в Общих положениях о договоре части 1 Гражданского кодекса:

вводятся понятия рамочного и опционного договора;

вводится институт преддоговорной ответственность сторон;

изменяется регулирование вопросов признания договора недействительным, оспаривания и расторжения договора.

В части 2 Гражданского кодекса предполагаются измнение регулирования:

договор потребительского кредита;

договор банковского вклада;

договор банковского счета;

В часть 3 Гражданского кодекса РФ вносятся изменения в:

общие положения международного частного права;

в вопросах применимого права в отношениях: юридических лиц, вещных правах, сторон договора, с участием потребителей.

В часть четвертой Гражданского кодекса РФ изменяются:

вопросы регулирования авторских, патентных, прав, ноу-хау.

В какие статьи ГК внесены изменения (часть I ГК РФ по состоянию на 01.07.2018)

Общие положения (главы 1 — 2 Гражданского кодекса РФ)

Юридические лица (глава 4 § 1. Общие положения Гражданского кодекса РФ:

Статья 744 ГК РФ. Внесение изменений в техническую документацию

Новая редакция Ст. 744 ГК РФ

1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 настоящего Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

Комментарий к Ст. 744 ГК РФ

Нарушение подрядчиком сроков окончания строительных работ и превышение сметной стоимости строительства может служить основанием для расторжения договора. Согласно п. 1 ст. 743 ГК подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии со сметой, определяющей цену работы. Если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10 процентов, подрядчик вправе требовать ее пересмотра (п. 3 ст. 744 ГК РФ). Что касается сроков продления строительных работ, то они могут быть изменены только по соглашению сторон. Между тем подрядчик в установленном порядке условия о повышении стоимости строительных работ и продлении срока их завершения с заказчиком не согласовал. При таких обстоятельствах арбитражный суд обоснованно признал допущенные подрядчиком нарушения существенными и, руководствуясь ст. 450 ГК, принял решение о расторжении договора (приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 N 14).

Другой комментарий к Ст. 744 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Пункты 1 и 2 комментируемой статьи говорят о праве заказчика в одностороннем порядке изменить техническую документацию и тем самым в одностороннем порядке изменить условие о предмете договора, т.е. об объеме, содержании работ и т.п.

Желание заказчика изменить техническую документацию может возникнуть в силу разных обстоятельств. К примеру, в связи с изменением потребностей заказчика, усовершенствованием отдельных проектных решений либо стремлением применить новые технологии, изменить номенклатуру оборудования и проч. При этом п. 1 настоящей статьи рассчитан на ситуацию, когда вызванные этим дополнительные работы не влекут обязанности изменить сметную стоимость строительства, а п. 2 — на ситуацию, порождающую обязанность заказчика увеличить стоимость строительства.

2. В п. 1 предполагается, что стороны при согласовании сметы предусмотрели в ней денежные средства, направленные на оплату непредвиденных расходов, не учтенных в технической документации. Поэтому заказчик, принимая решение об изменении технической документации, вправе рассчитывать на неизменность договорной цены. Однако решение заказчика о пересмотре технической документации без изменения стоимости строительства может существенно затронуть интересы подрядчика. Поэтому в целях сбалансирования интересов сторон ГК предусмотрел два ограничения в праве заказчика в одностороннем порядке изменить техническую документацию без внесения изменений в смету. Во-первых, ограничение по стоимости дополнительных работ. Стоимость работ должна не превышать 10% указанной в смете общей стоимости строительства, т.е. быть относительно невелика по объему. Во-вторых, ограничение, касающееся существа изменения технической документации. Изменение не должно менять характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. К примеру, изменение технической документации не должно привести к замене работ по капитальному ремонту на работы по строительству нового объекта. Если оба указанных условия заказчиком соблюдены, то подрядчик не вправе отказаться от дополнительных работ, вызванных изменением технической документации (соответственно при условии их оплаты).

3. Пунктом 2 определено условие внесения заказчиком изменений в техническую документацию в ситуации, когда вызываемые этим дополнительные работы превышают по стоимости указанный в п. 1 настоящей статьи предел в 10%. Это условие — предварительное изменение стоимости строительства путем согласования сторонами дополнительной сметы. В названном случае законодатель исходит из того, что стоимость подобных работ не может быть покрыта за счет денежных средств, предусмотренных в смете на оплату непредвиденных расходов, не учтенных в технической документации.

Сказанное также означает, что если стороны не достигнут соглашения о размерах дополнительной сметы (размерах увеличения сметной стоимости строительства), то заказчик не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в техническую документацию.

4. В п. 3 комментируемой статьи названо специальное основание для пересмотра сметы по требованию подрядчика — удорожание строительства, когда по не зависящим от подрядчика причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%.

Названное специальное основание для пересмотра сметы — особенность строительного подряда. Оно носит характер расшифровки закрепленного в п. 6 ст. 709 ГК абстрактного понятия «существенное возрастание стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора». Сказанное означает, что положение о минимальном десятипроцентном объеме превышения сметы представляет собой установленную законом презумпцию того, какого рода превышение стоимости работ по договору строительного подряда считается существенным. Доказать такое превышение обязан подрядчик (ст. 56 ГПК, ст. 65 АПК).

При этом речь идет не об удорожании строительства за счет повышения цен поставщиком или иным контрагентом подрядчика, а об удорожании за счет общего повышения рыночной цены на материалы, ресурсы, услуги и т.п. (в результате централизованного повышения цен на энергоносители, увеличения таможенных пошлин, расходов на обязательное страхование и проч.). Следует подчеркнуть, что ГК не ставит последствия наступления названных обстоятельств в зависимость от того, твердой или приблизительной считается смета (цена работы).

И, напротив, если по тем же самым обстоятельствам стоимость работ возросла менее чем на 10% (к примеру, на 5%), то смета не пересматривается и ее превышение компенсируется за счет средств подрядчика.

Повышение цен на материалы, оборудование, предоставляемые для работ заказчиком, не может вести к изменению сметы по требованию подрядчика.

Отсылка в п. 3 к ст. 450 ГК означает, что наличие специального основания для пересмотра сметы не исключает возможности пересмотра сметы по требованию подрядчика на основании общих положений ст. 450 ГК. Положениями указанной статьи следует руководствоваться также при определении порядка предъявления подрядчиком требования о пересмотре сметы.

5. Подрядчик как профессиональный исполнитель работ обладает специальными познаниями и опытом. В силу этого п. 4 комментируемой статьи закрепляет право подрядчика, установившего дефекты в технической документации, устранить их своими силами и средствами. Заказчик же обязан возместить подрядчику расходы, понесенные в связи с устранением подобных дефектов. Условием возмещения расходов является их разумность, предполагаемая исходя из п. 3 ст. 10 ГК. Следовательно, заказчик может отказаться от возмещения расходов по устранению дефектов в технической документации, только доказав их неразумность.

О Федеральном законе „О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона „О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации„

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 26 июля 2018 года Федеральный закон „О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона „О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации„, в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить Федеральный закон „О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона „О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации„.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО

Москва
28 июля 2018 года
№ 370-СФ

Смотрите еще:

  • Индия наказание за воровство Наказание по законам Ману Особенностью законов Ману является преобладание религиозных норм, которые содержат правила должного поведения всех варн, а в случае их несоблюдения виновные […]
  • Расторжение муниципального контракта 44-фз Расторжение государственного контракта по 44-ФЗ Расторжение государственного контракта по соглашению сторон по 44-ФЗ является санкционированным, если на это согласились обе стороны, […]
  • Мировой суд первомайского района г ростова-на-дону официальный сайт Судебный участок № 9 Первомайского района Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Мира, дом № 8 (посмотреть на карте Google) Электронная почта: [email protected] Время работы: понедельник, […]
  • Законопроект об изменении ст 72 ук рф Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации" Комментарии Российской Газеты Принят Государственной Думой 21 июня […]
  • Поправки ст 162 ук рф Поправки по ст 105 ч 2, ст 162 ч 4, ст 313 ч 1, ст 69 ч 3 Здравствуйте,мой знакомый отбывает наказание с 2004г. осужден он был в 2005г. с того времени по сегодняшний день были ли поправки […]
  • Как начислить ндс в декларации НДС-декларация. начисляем налог к уплате В октябре 2009 года Минфин России утвердил новую форму декларации по НДС 1 . Причем сдавать отчет по ней предписывается начиная с отчетности уже за […]
  • Автоюрист улан удэ отзывы Общероссийское Федеральное объединение по защите прав автовладельцев Спасибо за сообщение. Общероссийское Федеральное объединение по защите прав автовладельцев АвтоюрисТ занимается: […]
  • Согласие у нотариуса на развод образец Образец заявления о согласии супруга на расторжение брака Согласие на расторжение брака - образец его, доступный для скачивания в нашей статье, предназначен для ситуаций, когда супруг не […]
admin

Обсуждение закрыто.